Документация запроса предложений

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа путем запроса предложений

 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания производственного корпуса

ОАО «Экология промышленности» (ОАО «Эпром»).

 

Понятия и термины, используемые в настоящей документации по запросу предложений (далее – Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках для нужд ОАО «Экология промышленности».

№ п/п

Наименование

пункта

Текст пояснений

1.

Сведения о

заказчике

Заказчик: Открытое акционерное общество «Экология промышленности» (ОАО «Эпром»).

Местонахождение организации: 394033, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Остужева, 45

Адрес организации: 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Телефон: (473)221-83-28

E-mail : eprom@comch.ru, eprom9@yandex.ru,  

Контактное лицо:  Постольник Владимир Валериевич.

2.

Вид конкурса

 

Предмет

конкурса

Запрос предложений.

 

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания производственного корпуса ОАО «Экология промышленности» (ОАО «Эпром»).

 

3.

Официальный сайт, на котором размещена документации

Сайт Заказчика: www.comch.ru/~eprom

 

4.

Количество объема выполняемых работ

Объем выполняемых работ  определен Техническим заданием настоящего извещения.

5.

Место, условия и сроки оказания услуг

Место проведения работ – г. Воронеж, ул. Остужева, д.45.

Условия - в соответствии с техническим заданием конкурсной документации:

Условия выполнения работ указаны в проекте Договора (часть IV) и Техническом задании (часть V) настоящего извещения

Сроки (периоды) выполнения работ: работы по капитальному ремонту кровли здания производственного корпуса должны быть выполнены в течение 30-ти календарных дней с момента подписания договора, согласования локальной сметы и при условии исполнения Заказчиком 1 этапа оплаты услуг Подрядчика

6.

Источник

финансирования

Собственные средства Заказчика.

 

7.

Начальная

цена договора

Начальная (максимальная) цена договора оставляет  2 400 000,00 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.

8.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Безналичная форма оплаты. Оплата услуг производится поэтапно:

1 этап – 30 % суммы заключенного договора, в течение 5-ти банковский дней с омента подписания договора и утверждения локальной сметы;

2 этап – 20 % суммы заключенного договора, в течение 10-ти банковских дней, с момента подписания Актов о приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и выставлении счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом, с соответствующим качеством и в согласованный срок;

3 этап – 50 % суммы заключенного договора в срок до 31 декабря 2012 г.  

9.

Порядок

формирования

цены договора

Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя: НДС и учитывает все обязательные платежи, налоги и пошлины, которые уплачиваются при исполнении договора.

Предлагаемая участником цена Договора не должна превышать начальную (максимальную) цену Договора.

Участники закупки обязаны предоставить сметный расчет на выполняемые работы, указанные в Техническом задании (Часть V «Техническая часть») настоящей конкурсной документации.

Цена Договора, предлагаемая участником закупки, должна быть неизменной в течение всего срока действия Договора.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель Договора должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях, должны быть включены в сметный расчет и общую цену предложения, представленную Участником.

10.

Валюта, используемая для формирования цены договора

Российский рубль.

11.

Требования к

 участникам

закупки

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

·       соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом настоящего конкурса;

·       не проведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

·       не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

·       отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

·       отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках;

·       наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 

12.

Срок и место

подачи предложений

Датой начала срока подачи предложений является день, следующий за днем размещения на сайте Заказчика извещения о запросе предложений: начиная с «25» июня 2012 г. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по местному времени.

Место подачи предложений – г. Воронеж, ул. Остужева, д.45 (3 этаж).

Датой окончания подачи предложений является момент не позднее вскрытия первого конверта с предложением  - 10:00 часов по местному времени  «29» июня 2012 г.

13.

Порядок подачи предложений участником закупки

    Предложение направляется на имя Заказчика и может быть передана:

- нарочным в канцелярию Заказчика Конкурса по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 45;

-  отправлением службы курьерской доставки по адресу: 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, 45;

      При подаче предложения нарочным, необходимо заблаговременно принформировать об этом контактное лицо Заказчика, указанное в п.1 раздела извещения.

     Заказчик осуществляет прием предложений в течение периода указанного в п.12 настоящего извещения.

      Заказчик принимает только запечатанный внешний конверт, поступивший в срок, указанный в п.12 извещения, и регистрирует его в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок.

      

14.

Форма предложения участника закупки

Участник закупки подает предложение письменной форме в запечатанном конверте.

 

15.

Обязательные

документы,

входящие в

состав подачи предложения о закупке

Предложение представляет собой полный комплект документов, предоставляемых участником размещения заказа и должна содержать следующее:

1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

2. Сведения и документы, подтверждающие правовой статус участника:

а) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона.

б) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копияязавереннаяверенная копия).тчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактног такой выписки.

в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем  участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

г) Документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника (содержание предложения о квалификации участника должно содержать информацию в форме № 5 раздела III).

д) Копии учредительных документов участника, заверенные в установленном порядке.

е) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о наличии такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса оказание услуг, являющихся предметом конкурса является крупной сделкой.

3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора.

4. Документы или  копии документов, подтверждающих соответствие участника  требованиям, установленным  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе:

-  копии документов (лицензии, разрешения, свидетельства о допуске к выполнению работ и т.п.), подтверждающих соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом предложения.

- копии документов, подтверждающих соответствия участника   требованиям, установленным Правительством Российской Федерации;

5.  Проект локальной сметы на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания промышленного корпуса в соответствии с Техническим заданием.

 

16.

Требования к описанию

участниками

оказываемых

услуг, которые являются

 предметом

запроса предложений, их количественных и качественных

характер выполняемых работ.

 

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участник представляет в составе предложения описание выполняемых работ в виде «Предложения о качестве работ и сведений о квалификации участника», позволяющее оценить данное предложение по критерию «качество работ и квалификация участника». Такое предложение должно содержать подтверждение соответствия предлагаемых работ требованиям настоящей документации и может быть представлено в текстовой форме, в виде технических данных, комментариев, и должно включать подробное описание качества работ в соответствии с Техническим заданием.

Участник закупки обязан представить проект локальной сметы, разработанной в соответствии с Техническим заданием.

17.

Требования к объему предоставления

гарантий качества выполненных работ

Гарантийный срок обеспечения качества выполненных работ распространяется на весь выполненный объем работ.

Гарантийный период на качество выполненных работ устанавливается 12 месяцев со дня оформления Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту кровли здания промышленного корпуса.

18.

Место рассмотрения  предложений участников

Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов – г. Воронеж, ул. Остужева, д.45 (3 этаж).

 

19.

Дата рассмотрения и оценки предложений

29.06.2012 года

 

20.

Критерии оценки и сопоставления предложений.

Порядок оценки предложений по критериям

 

Оценка предложений проводится на основании следующих критериев:

 

№ п/п

Критерии оценки предложений

Значимость критерия, %

1.

Цена Договора

50

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й предложений по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена Договора;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене Договора.

 

Для расчета итогового рейтинга по предложению, рейтинг Rai умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

 

 

№ п/п

Критерии оценки предложений

Значимость критерия, %

2.

Срок предоставления гарантии качества

10

 

Определение рейтинга по указанному критерию осуществляется по следующей формуле:

 

       G i – G min

Rg i = --------------- x 100

       G min

 

где:

Rg i - рейтинг, присуждаемый i-й

G min - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в настоящем извещении;

G i - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.

 

№ п/п

Критерии оценки предложений

Значимость критерия, %

3.

Качество работ и квалификация

участника

40

 

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й предложению по указанному критерию;

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждому предложению вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга, рейтинг Rci умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и (или) квалификации участника.

Для расчета итогового рейтинга, рейтинг Rg i умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

 

Итоговый рейтинг

Для оценки предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому предложению.

Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, умноженных на их значимость.

Присуждение каждому предложению порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

    Предложению, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

21.

Порядок оценки и сопоставления предложений

        В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Победителем в проведении запроса предложений может быть признан участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора.   

      

22.

Заключение договора

Заказчик в течение трех рабочих дней  после подписания протокола оценки и сопоставления предложений направляет Победителю проведения запроса один экземпляр протокола и  проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, указанных в представленном предложении, в проект договора. Победитель проведения запроса подписывает договор со своей стороны и в течение трех дней со дня получения договора направляет подписанный экземпляр Заказчику.

 

23.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Общества, кроме непосредственно указанных в извещении.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

  УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 

Форма № 1

Наименование участника ______________

 

Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе

            Настоящим _______________________________________________________________

                                           (наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что по запросу предложений на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания производственного корпуса ОАО «Экология промышленности» (ОАО «Эпром») нами направляются следующие документы:

 

№ п\п

Наименование

Кол-во

листов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Участник закупки по своему усмотрению может  прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Подпись участника конкурса

(его уполномоченного лица)                     ______________________       _______________

М.П.                                             Ф.И.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

Наименование участника ______________

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания производственного корпуса

ОАО «Экология промышленности» (ОАО «Эпром»)

 

 

1. Изучив документацию по вышеуказанному запросу предложений (указывается наименование участника) в лице (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании _________________________, сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации, и направляет настоящее Предложение.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом запроса предложений, в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Предложении.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации в Заявке и Предложении.

4. В случае, если по итогам проведения запроса предложений с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в Заявке и  Предложении.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон).

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________ ________________________________, факс ___________________.

7.  Наши реквизиты:

Полное наименование

 

Сокращенное наименование

 

Юридический адрес

 

Фактический адрес место нахождения

 

Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации)

 

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика

 

ИНН / КПП

 

ОГРН

 

ОКПО

 

8. К настоящему Предложению прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

 

Руководитель организации                         ___________________        _____________________

                                                                                                                             (подпись)                                                             (Ф.И.О.)     

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Форма № 3

Наименование участника___________________

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника закупки на выполнение работ по

капитальному ремонту кровли здания производственного корпуса

ОАО «Экология промышленности» (ОАО «Эпром»)

 

п/п

Наименование показателя

 

Единица

измерения

Значение

(цифрами и

прописью)

Примечание

1

2

3

4

5

1

Цена договора

Руб.

 

 

2

Срок предоставления гарантий качества

Календарная дата

 

 

3

Качество работ и квалификация участника

Есть/нет

(кол-во страниц)

 

 

 

 

           

Руководитель организации                         ___________________        _____________________

                                                                                                                             (подпись)                                                             (Ф.И.О.)     

М.П.

 

 

 

            Подпись участника конкурса

            (его уполномоченного лица)                             __________________________ (Ф.И.О.)

                               

                                   М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ______

 

г. Воронеж                                                                                                                                                   ____________ 2012 г.

 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ОАО «Экология промышленности», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сухочева Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания произвосдтвенного корпуса ОАО «Экология промышленности» (ОАО «Эпром). Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии  с требованиями нормативно-технической документации, условиями настоящего Договора, проектно-сметной документацией и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат этих работ (этапов работ).

1.2.            Место выполнения работ: 394033, г. Воронеж, ул. Остужева,45.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Договора является твердой и составляет _______________ руб. ____ коп. (____________ руб. ___ коп.) в том числе НДС-18 % - ______________ руб. ____ коп, (__________________ руб. _____ коп.)

Валюта всех платежей является рубль РФ.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по Договору, в том числе:

- стоимость работ согласно утвержденной проектно-сметной документации;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для реконструкции и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, непредвиденные затраты, а также все налоги;

2.3. Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в срок согласно графику выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору).

2.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после предъявления Подрядчиком объемов выполненных работ подтверждает их выполнение или направляет Подрядчику мотивированный отказ в их принятии.

2.5. Оплату за выполненные работы Заказчик проводит в следующем порядке:

1 этап – 30 % суммы заключенного договора, в течение 5-ти банковский дней с момента подписания договора;

2 этап – 20 % суммы заключенного договора, в течение 10-ти банковских дней, с момента подписания Актов о приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и выставлении счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом, с соответствующим качеством и в согласованный срок;

3 этап – 50 % суммы заключенного договора в срок до 31 декабря 2012 г.  

2.6. Заказчик осуществляет оплату по договору посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты заключения договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Все обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренные Договором должны быть исполнены в течение 30-ти календарных дней с момента подписания договора, согласования локальной сметы и при условии исполнения Заказчиком 1 этапа оплаты услуг Исполнителя.

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств, завершения взаиморасчетов и урегулирования возможных разногласий.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Передать Подрядчику в установленном порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора на период выполнения работ по Объекту до начала работ:

- необходимую и имеющуюся у Заказчика техническую документацию;

- строительную площадку;

4.2. Определить своего уполномоченного представителя по приемке и оформлению актов на скрытые работы, актов выполненных работ, исполнительной документации и других документов, относящихся к Договорным обязательствам Сторон по настоящему Договору.

4.3. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

4.4. Принять выполненные работы и оплатить в соответствии с ст. 2 настоящего Договора.

      4.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, при условии уведомления Подрядчика за 2 недели до расторжения договора. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненные работы и понесенные затраты.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать законченный реконструкцией Объект в установленном порядке.

5.2. Выполнить весь комплекс работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору), проектно-сметной документацией и требованиями СНиП, ГОСТ, технических условий и действующих норм, собственными силами.

5.3. Принять от Заказчика строительную площадку.

5.4. В условиях реконструкции действующего Объекта корректировать и согласовывать с Заказчиком сроки и место проведения работ.

5.5. Обеспечить необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями и другими материально-техническими ресурсами и строительной техникой, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность. Все поставляемые Подрядчиком для реконструкции материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.6. Выполнять своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

5.7. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на площадях Заказчика необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, а также установить временное освещение согласно СНиП и других нормативных документов.

5.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.9. Определить своего уполномоченного представителя, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ.

5.10. Вывезти в семидневный срок, со дня подписания Акта приемки законченного реконструкцией Объекта, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.11. Известить письменно Заказчика за 3 (Три) дня до начала приемки о готовности к сдаче ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 

5.12. Произвести строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и Техническим заданием. После выполнения работ Заказчик и Подрядчик подписывают необходимые Акты, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, а также обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих требуемым результатам выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.15. Соблюдать требования внутриобъектного и пропускного режима на территории Заказчика.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

-  возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного периода;

- высокое качество выполнения всех работ;

- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации Объекта.

6.2. Гарантийный период на качество выполненных работ по Договору устанавливается 12  (двенадцать) месяцев со дня оформления Акта приемки законченного Объекта.

6.3. Если в гарантийный период выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (Десяти) дней со дня обнаружения недостатков.

6.4. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные Рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

6.5. Подрядчик не несет ответственности за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Споры и разногласия, возникшие между сторонами, по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области.

7.3. Во всем, что не оговорено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются нормами действующего  законодательства Российской Федерации.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнения обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать документально подтвержденное извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Заказчиком или исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. В случае банкротства, реорганизации, правопреемства, изменения адреса, расчетного счета, других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение договора, стороны уведомляют друг друга в пятидневный срок с момента наступления указанных обстоятельств.

9.2. Стороны признают юридическую силу документов переданных по средствам факсимильной связи, электронного документооборота, если они носят характер двухстороннего соглашения (получения мотивированного ответа), до обмена оригиналами таковых.

9.3. Любые изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и должны быть подписаны сторонами договора.

9.4. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
      9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Приложение № 1

                                                                 к договору подряда                  

                                                                                     от «___» _________ 2012г.

№ ________

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания производственного корпуса

ОАО «Экология промышленности» (ОАО «Эпром»)

 

Раздел 1. Общие требования

 

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора.

 

            1. Предметом технического задания является выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания производственного корпуса ОАО «Экология промышленности» (ОАО «Эпром»).

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей, 00 копеек.

2. Форма, сроки и порядок оплаты работ

            1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

1 этап – 30 % суммы заключенного договора, в течение 5-ти банковский дней с момента подписания договора;

2 этап – 20 % суммы заключенного договора, в течение 10-ти банковских дней, с момента подписания Актов о приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и выставлении счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом, с соответствующим качеством и в согласованный срок;

3 этап – 50 % суммы заключенного договора в срок до 31 декабря 2012 г.  

            2. Основанием для оплаты являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанных уполномоченными представителями сторон, которые представляют Заказчику в двух экземплярах.

 

3. Место и сроки выполнения работ

1. Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

2. Начало выполнения работ с момента подписания договора и выполнения Заказчиком условия о предоплате в размере 30 % суммы заключенного договора.

3. Срок выполнения работ: не более 30-ти календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приёмки объекта для выполнения работ.

 

4. Требования к техническим характеристикам работ:

При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации. 

             Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в установленные сроки.

             Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

 

Краткое описание выполняемых работ:

 

1.       Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (1-2 слоя) – 800 кв.м.

2.       Устройство выравнивающий цементно-песчаных стяжек – 800 кв.м.

3.       Ямочный ремонт – 350 кв.м.

4.       Обеспыливание поверхности кровли – 4 256 кв.м.

5.       Устройство кровель и наплавляемых материалов по готовому основанию в 2 слоя – 800 кв.м.

6.       Устройство кровель из наплавляемых материалов по готовому основанию в один слой – 3 456 кв.м.

7.       Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой 600 мм без фартуков – 300 кв.м.

8.       Смена обделок из листовой стали парапетов шириной до 0,4 м – 224 кв.м.

9.       Расчистка территории от строительного мусора, вывоз мусора.

 

Технические условия требования к выполнению работ:

Подрядная организация должна иметь собственную материально-техническую базу. Способы  организации строительного производства должны соответствовать действующим нормативным документам Российской Федерации. Контроль качества осуществляется в соответствии с действующими СНиП, указаниями государственных стандартов и приравненных к ним документов. Все используемые материалы и оборудование, продукция должны удовлетворять требованию действующих ГОСТ ов (государственных стандартов России ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве.

 

При проведение необходимых работ следует учитывать следующее:

 

1.       Выполнить работы по ендовым и разжелобку с установкой на них воронок внутреннего водостока.

2.       Основание стяжки под рулонные материалы должно быть огрунтована.

3.       Нахлест кровельного материала должно составлять не менее 100 мм. Поверхность в местах нахлеста должны быть тщательно прижаты.

4.       На поверхности кровли не должно быть пузырей, поверхность должна быть ровной, без вмятин, пробоин и обратного уклона, где может быть застаиваться вода.

5.       Примыкания к выступающим под крышей конструкции, покрытие ендов, воронок должно быть выполнено 2-мя дополнительными слоями. Места примыкания к воронкам должны быть оклеены дополнительно слоем прочной ткани.

 

Примечание. Описание в настоящем техническом задании выполняемых работ и их технические характеристики носят предварительный и рекомендательный характер, окончательное наименование работ их объемы, стоимость, а так же затраты на необходимые материалы формируются при согласовании и утверждении обеими сторонами  представленной Подрядчиком локальной сметы.